工程总承包合同【通用5篇】

工程总承包合同 篇一

工程总承包合同是一种常见的建筑合同形式，用于规定工程项目的承包商与业主之间的权责关系。在这种合同中，承包商承担了项目的全部工程建设任务，并负责协调各个分包商的工作，以确保项目按时、按质、按量完成。本文将从合同的主要内容、签订流程和注意事项等方面，对工程总承包合同进行详细介绍。

工程总承包合同的主要内容包括项目范围、工程价款、工期、质量要求、支付方式、违约责任等。项目范围是指合同约定的具体施工内容，可以通过图纸、技术规范和施工方案等文件进行详细描述。工程价款是指业主支付给承包商的工程款项，一般根据工程量清单和单价进行计算。工期是指项目的施工期限，承包商需要在规定的时间内完成工程建设任务。质量要求是指工程的技术标准和验收标准，承包商需要按照合同约定的质量要求进行施工。支付方式是指业主支付工程款项的方式和时间安排，可以约定分期支付或按进度支付。违约责任是指合同一方违反合同约定所应承担的法律责任，包括违约金、赔偿金等。

工程总承包合同的签订流程一般包括投标、合同洽谈和合同签订三个阶段。在投标阶段，承包商需要根据业主发布的招标文件进行投标，并提交相关的资质证明和施工方案等文件。合同洽谈阶段是双方就合同的具体内容进行协商，并达成一致意见。合同签订阶段是指双方正式签署合同文件，并支付合同订立的相关费用。

在签订工程总承包合同时，需要注意以下几个方面。首先，双方应该明确合同的履行期限和工程价款的支付方式，避免因期限和款项问题引发纠纷。其次，合同中应该明确项目的质量要求和验收标准，以确保工程质量符合预期。此外，合同中还应该约定违约责任和争议解决方式，以便在合同履行过程中及时解决纠纷。

综上所述，工程总承包合同是一种重要的建筑合同形式，对于确保工程项目的顺利进行具有重要意义。双方在签订合同时应该明确合同的主要内容、签订流程和注意事项，以确保合同的有效履行。

工程总承包合同 篇二

工程总承包合同是一种常见的建筑合同形式，用于规定工程项目的承包商与业主之间的权责关系。在这篇文章中，我们将着重介绍工程总承包合同中的违约责任和争议解决方式。

违约责任是指合同一方违反合同约定所应承担的法律责任。在工程总承包合同中，双方应该明确约定违约责任的具体内容和违约金的计算方式。一般来说，如果承包商未能按照合同约定的工期完成工程任务，业主有权要求承包商支付延期履约的违约金。另外，如果承包商未能按照合同约定的质量要求进行施工，业主有权要求承包商支付质量不合格的违约金。违约责任的约定应该合理公正，避免对一方过于苛刻或过于宽松。

争议解决方式是指合同双方在发生纠纷时，通过何种方式解决纠纷。在工程总承包合同中，常见的争议解决方式包括协商、仲裁和诉讼。协商是指双方通过友好协商解决纠纷，可以选择由合同双方直接协商或通过第三方协调解决。仲裁是指双方通过仲裁机构进行仲裁，根据仲裁机构的仲裁规则进行程序。诉讼是指双方通过法院进行诉讼，最终由法院作出判决。争议解决方式的选择应该根据具体情况进行合理选择，并约定在合同中。

在签订工程总承包合同时，双方应该在违约责任和争议解决方式上进行充分的协商和约定。合同中应该明确约定违约责任的具体内容和违约金的计算方式，以及争议解决方式的选择。双方应该遵守合同的约定，在发生纠纷时积极协商解决，以避免引起不必要的法律纠纷和损失。

综上所述，工程总承包合同中的违约责任和争议解决方式是保障合同有效履行和维护双方权益的重要内容。双方在签订合同时应该充分考虑这些问题，并在合同中进行明确约定，以确保合同的顺利进行。

工程总承包合同 篇三

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位： (以下简称乙方)

为了明确甲乙双方的权利和义务，本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则，根据国家《合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、建设地点：

3、主要工程内容：工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。

本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等部分由甲方自行负责解决。

本工程所涉及的土建工程，包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分，配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。

第二条 工程价款及支付方式

1、价款：经过双方协商一致审定后，乙方承包范围内工程价款为人民币____万元(大写：____)。

工程价款支付：经双方协商一致，决定采用以下____付款方式：

(1)合同签订后，甲方在____个工作日内一次性向乙方支付全部合同价款：

(2)本合同签订后，甲方在____个工作日那日向乙方支付合同价款的%;作为工程预付款;工程竣工，验收合格后____个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的____%;其他余款的____%合同价款作为工程质保金，由甲方在合同约定的质保期满后____个工作日内支付给乙方。

第三条 承包方式：

乙方在承包范围内包工包料、包干使用。

第四条 主要设备、材料

1、甲供设备、材料需要符合设计图纸及相关国家规范、行为标准等技术要求;

2、乙供设备、材料需要符合设计图纸、相关国家规范、行业标准以及甲方提供的技术要求。

第五条 工期

1、甲方履行完前期手续，具备施工条件，乙方进场施工，整个工程有效工期____个工作日。

2、在施工过程中，如遇下列情况，工期应顺延：

(1)由于不可抗力而被迫停工的;

(2)甲方未按照约定的时间和要求提供相应的便利条件的;

(3)甲方变更计划或变更施工图纸，不能继续施工的;

(4)甲方未按照合同的约定支付相应的工程款的;

(5)如施工过程中，牵涉第三方物权等其它权益带来的相关协调及纠纷处理工作由甲方负责，且甲方应向乙方提供第三方同意工程实施的书面文件，由于甲方未能及时提供上述文件导致工程不能按期完工的;

(6)甲方的其它原因致使工程中途停建、缓建的。

第六条 设计变更及工程价款调整

1、乙方坚持按施工图施工，若甲方需对设计进行变更，必须由甲方提请原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，如需调整工程费用待双方协商后签订补充合同，乙方才按照修改后的图纸及补充合同约定予以实施。

2、如实际施工范围或工程质量超出设计或双方确认的预算以及合同约定，应在双方协商的基础上，对合同费用进行调整。

3、如因工程属分期付款，且实施时间较长，则需根据设备、材料市场价格的变化，在双方协商的基础上，对合同费用进行调整。

第七条 安全生产：

工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准组织施工，应严格按着施工规范和按工程需要作好安全防护措施，如：设置施工安全使用的照明、围栏等明显警示标志和看守、防护警视、警卫等，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，由于乙方安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2、乙方法定代表人及工程的项目经理作为此项工程的第一安全负责人及现场安全负责人，应保证施工现场的各项安全施工，一旦出现安全事故，造成工程、他人财产和人身伤害，由乙方承担全部法律责任。

3、乙方要在施工之前，组织安全教育培训，增强现场施工人员的安全施工意识，没有经过安全教育培训的的员工不允许进入施工现场进行施工。

第八条 工程质量和验收

1、工程安装质量应符合《电气装置安装工程实施及验收规范》及电力系统行业规范、技术规程所规定的各项技术要求。

2、工程竣工验收，应以施工图纸、图册、交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量验收标准为依据。

3、工程结束后，甲方在收到乙方书面验收申请三个工作日内应组织工程验收，乙方对工程存在的缺陷应无条件整改，整改完毕后，再通知甲方进行验收。如甲方不按期组织验收，则视为本工程已验收合格。

4、本工程质保期两年，自本次施工验收合格之日起开始计算，保修期内若因甲方原因或者不可抗力事由造成设备损坏，乙方不承担保修责任;乙方应甲方要求可以对损坏设备进行维修，其设备维修费及工时费由甲方支付。

第九条 双方义务

(一)甲方义务

1、按合同约定按时付款。

2、为乙方施工提供必需的是施工条件和环境：

(1)施工电源;

(2)设备、材料、施工机具等物资的运输同道或临时专设措施;

(3)施工作业场地;

(4)工地临时材料库;

(5)现场施工需要的其他必要条件。

3、向乙方提供符合国家电力行业标准的施工设计资料。

4、按照双方的约定，甲方对自行承建部分的工程负责(包括质量、安全责任以及由此产生的一切后果)。

5、在施工过程中，因甲方原因致使工程中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，甲方应尽到安全防护的义务。

6、根据相应法律法规规定应承担的其他义务。

(二)乙方义务

1、严格按照甲方提供并经双方确认的施工图纸，以及说明和交底纪要、设计变更通知单进行施工，做好自检工作，确保工程安装质量。

2、按施工安全规范的规定，采取预防事故的措施，确保施工的安全，并对承包范围内的施工安全负责。

3、

做好施工组织管理，保持施工现场的清洁，做到文明施工。

4、按照双方约定的范围，做好设备材料的采购、管理工作，并对所采购的设备材料质量负责。

第十条 合作事项

1、为保证工程工期，经双方友好协商，甲方同意乙方可对工程进行分包;

2、甲方负责协调工程施工所涉及的当地这个政府、单位和个人的关系，保证工程顺利进行。

第十一条 违约责任

1、双方应严格履行合同，若乙方施工工程质量问题个甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2、甲方未按本合同第二条约定的期限支付合同价款的`，每延期一天向乙方支付合同金额的3‰作为违约金。

3、乙方不得无故拖延工期，若因乙方原因导致未按期完工的，每延迟竣工一天，乙方向甲方支付合同金额的3‰作为违约金，若甲方因协调不力，工期顺延。

4、在施工过程中，因甲方原因致使工程中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，甲方未尽到安全防护义务的，应承担相应赔偿责任。

第十一条 附则

1本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验、质保期满、结清工程款后自然失效。

2、本合同未尽事宜，双方可另行协商，另行协商达成的协议与本合同具有同等效力。

3、在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决。协商不成的，任何乙方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4、本合同一试六份，甲、乙双方各执三份，均有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程总承包合同 篇四

发包方(以下称甲方)：

承包方(以下称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程

二、工程地点：麻城宋埠

三、承包方式：包工、包机械、包安全

第二条工程期限

合同工期总日历天数10天

第三条工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.

第四条甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工

乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条奖惩责任

1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条附则

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年_____月_____日 年_____月_____日

工程总承包合同 篇五