建设工程施工合同(精简6篇)

建设工程施工合同 篇一

建设工程施工合同是指为了完成一项建设工程项目，由建设单位与施工单位签订的一种合同。这种合同是建设工程项目的基础，是确保工程顺利进行的重要保障。下面我们将从合同的主要内容、签订过程以及合同的履行和解除等方面来详细介绍建设工程施工合同。

首先，建设工程施工合同的主要内容包括工程项目的基本情况、工程范围、工程造价、施工期限、质量要求等。其中，工程项目的基本情况是指对工程项目的地理位置、规模、性质等进行描述；工程范围是指明具体的施工范围，包括施工的主要内容、工艺要求等；工程造价是指明施工单位的报价以及支付方式等；施工期限是指明工程的开始和结束时间，以及里程碑节点的要求；质量要求是指明工程的质量标准和验收标准等。这些内容的明确性和合理性对于工程的顺利进行至关重要，因此在签订合同时需要双方充分沟通和协商。

其次，建设工程施工合同的签订过程一般分为招标、投标、评标和中标等几个环节。招标是指建设单位发布工程招标公告，邀请施工单位参与竞标；投标是指施工单位按照招标文件的要求，提交施工方案和报价等文件；评标是指建设单位对投标文件进行综合评估，确定中标单位；中标是指建设单位与中标单位签订施工合同。在这个过程中，需要建设单位和施工单位的密切配合和相互信任，确保公平、公正、公开的原则得到充分落实。

最后，建设工程施工合同的履行和解除是指在合同生效后，双方按照合同的约定进行工程施工和验收。在履行过程中，双方需要严格按照合同的要求进行工程施工，确保工程质量和工程进度；同时，双方还需要根据合同的约定进行工程款项的支付和结算。如果出现合同争议或者无法继续履行的情况，双方可以通过协商、仲裁或者诉讼等方式解决纠纷，实现合同的解除。

综上所述，建设工程施工合同是建设工程项目的基础，对于工程的顺利进行起到了重要的保障作用。在签订合同时，双方需要明确合同的主要内容，并在签订过程中遵循公平、公正、公开的原则。在合同履行过程中，双方需要按照合同的要求进行工程施工和验收，并根据合同的约定进行工程款项的支付和结算。如有争议，双方可以通过协商、仲裁或者诉讼等方式解决。建设工程施工合同的有效履行将为工程的顺利进行提供有力的保障。

建设工程施工合同 篇二

建设工程施工合同是一种重要的合同形式，它规范了建设工程项目的施工过程，保障了工程的顺利进行。本文将从合同的特点、合同的重要性以及合同中应注意的事项等方面来详细介绍建设工程施工合同。

首先，建设工程施工合同具有以下几个特点。一是合同的内容复杂，包含了工程项目的基本情况、工程范围、工程造价、施工期限、质量要求等多个方面的内容。二是合同的约定具有强制性，双方必须按照合同的约定进行工程施工和验收。三是合同的履行过程较长，涉及到工程建设的各个阶段，需要双方长期的合作和配合。四是合同的解除条件较为严格，双方必须通过协商、仲裁或者诉讼等方式解决纠纷，才能实现合同的解除。

其次，建设工程施工合同的重要性不可忽视。一方面，合同的签订为建设工程项目的顺利进行提供了法律依据，确保了工程的质量和进度。另一方面，合同的约定为双方提供了明确的权益和义务，避免了因为信息不对称而产生的合同纠纷。此外，合同的解除和违约责任条款也对双方的行为起到了规范和制约作用。因此，建设工程施工合同的签订是建设工程项目的必要步骤，也是建设单位和施工单位之间信任和合作的基础。

最后，在签订和履行建设工程施工合同时，双方应注意以下几个事项。一是合同的内容要明确具体，避免模糊和不完整的约定。二是合同的签订过程要公开透明，确保公平、公正的原则得到充分落实。三是合同的履行过程要及时、完整地进行工程施工和验收，确保工程质量和工程进度。四是合同的解除和违约责任条款要具体明确，避免产生歧义和争议。五是双方在履行过程中要加强沟通和协调，保持良好的合作关系。

综上所述，建设工程施工合同是一种重要的合同形式，它规范了建设工程项目的施工过程，保障了工程的顺利进行。在签订和履行合同时，双方应注意合同的特点和重要性，并遵循合同的约定进行工程施工和验收。合同的有效履行将为工程的顺利进行提供有力的保障。

建设工程施工合同 篇三

　　发包人(全称)：_________

　　承包人(全称)：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法

》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　1.工程概况

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　工程内容：_________ (群体工程应附承包人承揽工程项目一览表)

　　工程立项批准文号：_________

　　资金来源：_________

　　2.工程承包范围

　　承包范围：_________

　　3.合同工期

　　开工日期：_________

　　竣工日期：_________

　　合同工期总日历天数：_________

　　4.质量标准

　　工程质量标准：_________

　　5.合同价款

　　金额(大写)：_________ 元(人民币) ￥：_________ 元

　　6.组成合同的文件组成本合同的文件包括：

　　(1)本合同协议书

　　(2)中标通知书

　　(3)投标书及其附件

　　(4)本合同专用条款

　　(5)本合同通用条款

　　(6)标准、规范及有关技术文件

　　(7)图纸

　　(8)工程量清单

　　(9)工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等局面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　7.本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　8.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　9.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　10.合同生效

　　合同订立时间：_________

　　合同订立地点：_________

　　本合同双方约定后生效。

　　发包人(盖章)：_________

　　承包人(盖章)：_________

　　住所：_________

　　住所：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　委托代表人(签字)：_________

　　委托代表人(签字)：_________

　　电话：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　传真：_________

　　开户银行：_________

　　开户银行：_________

　　帐号：_________

　　帐号：_________

　　邮政编码：_________

　　邮政编码：_________

建设工程施工合同 篇四

　　发包单位：（甲方）

　　承包人：（乙方）

　　根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第1条：工程概况

　　工程名称：九龙明珠D标段

　　工程地点：

　　工程内容：

　　含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水（抽水工具由甲方提供）、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。

　　工程总价：按下室占地面积×18元（此价格含不可考虑的因素，没有任何价格调差）。

　　工期：

　　第2条：合同使用标准和法律

　　1、合同使用标准：GBJ7—89、JGJ94—94

　　2、适用法律：中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例

　　第3条：甲方工作

　　1、公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。

　　2、按照合同条款按时按量支付工程款。

　　3、如乙方不服从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

　　4、负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。

　　5、对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不服从甲方现场施工员的安排，不能按时、按量、按要求完成施工任务（或整改内容）的，甲方有权另行安排人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议；中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。

　　第4条：乙方工作

　　1、乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止，

　　2、乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙方必须派人员配合，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。

　　3、前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工，施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员，如进度达不到要求，甲方有权终止合同，并按完成的50%结算。

　　4、乙方进场后，甲方负责提供住宿及生活水电，乙方自带破桩工具（包括空压机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。

　　第5条：工程款

　　工程款支付金额和时间：按地下室后浇带分成六块，每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清，甲方违约的责任：甲方不按期付款，乙方有权停工，甲方应承担乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金，乙方只提供收款收据。

　　第6条：合同的生效与终止

　　合同签字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。

　　第7条：合同份数：甲乙双方各执2份。

　　第8条：合同款未尽事宜，经双方协商后，用补充协议补充或协商解决。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建设工程施工合同 篇五

　　合同编号：

　　甲方（发包人）：

　　乙方（承包人）：

　　签订地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包工程范围和内容：

　　四、工程工期：开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

　　五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为（小写）￥________万元（大写_______）。

　　第二条工程质量

　　一、双方约定的工程质量标准：符合甲方企业标准。

　　二、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。

　　三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方及时验收。

　　第三条工程价款的支付与结算

　　一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款；

　　二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的60%；

　　三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80%；

　　四、结算完成后7天内付至结算价的95%；

　　五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。

　　第四条双方的权利和义务

　　一、甲方权利义务：

　　1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。

　　2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

　　3、按照合同约定支付工程款。

　　4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。

　　5、甲方现场负责人：_______身份证号：_______联系电话：_______

　　二、乙方权利义务：

　　1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。

　　2、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。

　　3、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务，如不符合甲方或国家质量标准，，乙方要进行返工处理，由此造成的损失由乙方承担。

　　4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。

　　5、尽量减少对周围办公人员的不利影响，否则，所造成的一切后果由乙方负责。

　　6、在本工程竣工后清理现场。

　　7、乙方未经甲方允许不得与建设单位或甲方上级发包单位联系。

　　8、乙方现场负责人：_______身份证号：_______联系电话：_______

　　第五条承包方的安全责任

　　一、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

　　二、承包方必须按照国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

　　三、承包方对所承担的施工项目，必须制定施工方案，并结合工程实际做好安全工作，设立相应的安全防护或警示措施。

　　四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。

　　五、现场施工中，遵守现场的各项规章制度。

　　六、乙方在施工过程中发生的一切人身、财产等事故赔偿、罚金等均由乙方承担。

　　第六条违约责任

　　一、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　　甲方不按约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付合同工程总造价0.5‰的违约金。

　　二、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　1、乙方因自身原因延期完工的，每延误一日，应向甲方支付合同工程总造价的0.5‰的违约金。

　　2、乙方不按本合同的其他约定履行的，每出现一次应向甲方支付合同工程总造价的'5‰的违约金。

　　3、如上述违约金不足以赔偿甲方的损失，仍应赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。

　　第七条质量保修

　　一、保修内容及期限：保修_______年。

　　二、保修期起始时间：自工程验收合格之日起计算。

　　三、乙方保修范围：施工范围内的所有内容。

　　四、在质保期内，如果发生质量问题，乙方需在接到甲方通知4个小时内派专业人员到现场进行排查、维修。

　　五、如乙方未按约定维修，甲方有权自行或委托第三方维修，相应费用从质保金中扣除或由乙方支付。

　　第八条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的按下列第2种方式解决。

　　1、提交北京仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　第九条附则

　　本合同一式4份，合同附件：工程量及固定综合单价表1份，与合同具有同等法律效力，甲乙双方各执2份。自双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人签字（盖章）：

　　法定代表人签字（盖章）：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　地址：

　　地址：

　　电话：

　　电话：

　　签订时间：

　　签订时间：

建设工程施工合同 篇六

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________________________；

　　2、工程地点：_________________________ ；

　　3、工程内容及承包范围：祥见附表1

　　4、承包方式：包工包料，依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。

　　二、合同工期

　　于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，总工期为_______天。

　　三、质量要求

　　满足设计图纸要求。

　　四、合同造价

　　工程预算总造价：

　　1、甲方责任：

　　（1）乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好，施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。

　　（2）甲方应协调好工地的其他施工单位，尽快清理施工场地，确保施工顺利进展。

　　（3）负责向乙方支付工程费用。

　　2、乙方责任：

　　（1）乙方必须按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。

　　（2）乙方必须遵守甲方工地规章制度，服从甲方管理。

　　（3）乙方必须最好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

　　（4）乙方必须按合同工期完工。

　　五、工期延误

　　对以下原因竣工日期推迟延误，经甲方代表确认工期相应顺延。

　　1、工程量变化或设计变更。

　　2、如遇不可抗拒的客观因素不能施工。

　　3、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。

　　六、工程验收

　　工程完工，乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证，甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。

　　七、工程造价、付款方式及工程结束

　　1、工程预算造价：依照合同单价（附表1）和实际完成工程量结算。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。

　　2、付款方式：

　　（1）合同签订之后，乙方进场施工2天内，甲方预付工程款金额为

　　（2）工程竣工验收合格之日起，一个月内一次性结清工程余款。

　　八、违约责任

　　1、若乙方逾期交付使用，则按合同价的_____%天向甲方支付违约金，甲方有权从待付款中扣除。

　　2、若由于乙方原因无法按时按量完工交付使用，致使甲方受到业主处罚的，由乙方承担责任，甲方有权单方面终止合同。

　　3、若甲方未按合同支付工程款，则按合同价的_____%/天向乙方支付逾期滞纳金。

　　4、如一方违约，按合同总价的_____%支付给对方。

　　5、本合同经双方代表签字，盖章后生效，双方共同遵守，未尽事宜经双方友好协商解决，如补充协议，补充协议与本合同同等效力。

　　九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等效力。

　　甲方（签章）：__________________

　　乙方（签章）：__________________

　　____________年_________月_______日

　　____________年_________月_______日